Адамовским районным судом рассмотрено исковое заявление жителя п. Адамовка к индивидуальному предпринимателю о взыскании денежных средств по договору на ремонтно-отделочные работы.

Истец в обоснование иска указал, что 9 декабря 2024 года он с ответчиком заключил договор строительного подряда на сумму 4 000 000 рублей с целью проведения ремонтно-отделочных работ в своем жилом доме. На следующий день после подписания указанного договора он перечислил ответчику аванс в размере 1 500 000 рублей согласно выставленному счету. Спустя два-три дня он закупил строительные материалы и предоставил ответчику место для проведения работ. 18 декабря 2024 года ответчик приступил к выполнению работ, но, проработав два дня, на объект не вышел, к продолжению работ не приступил. В связи с тем, что работы по договору строительного подряда выполнены не были, в конце декабря 2024 года истец потребовал у ответчика вернуть ему аванс, на что ответчик согласился, но так и не выполнил своё обещание. В середине января 2025 года ответчику было направлено уведомление об отказе от договора строительного подряда, а также претензия о возврате суммы аванса, которая до настоящего времени не исполнена.

Учитывая изложенное, истец просил взыскать с индивидуального предпринимателя денежные средства по договору на ремонтно-отделочные работы, неустойку, штраф, проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда, всего на общую сумму 3 099 904 рубля.

 Исследовав представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований, приняв решение об удовлетворении иска в полном объеме.

Суд также взыскал с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей. Также с ответчика в пользу бюджета взыскана государственная пошлина в размере 58 489 рублей, от уплаты которой истец освобожден в силу закона.